東莞裝修欠薪怎么辦，工頭欠工人工資跑了怎么辦廣東黑漆漆

來源：整理時間：2023-06-25 22:18:19 編輯：東莞生活手機版

本文目錄一覽

1，工頭欠工人工資跑了怎么辦廣東黑漆漆
2，東莞創雅裝飾公司拖欠工人工資怎么辦
3，解除勞動合同公司不給結工資以各種理由推脫怎么辦
4，請問東莞雅路家居拖欠我們工資一年我們也仲栽了法院也去了什么時候
5，東莞市常平鎮還珠瀝天天沐足城的裝修工程款怎么那么難收回怎么辦
6，東莞大朗巷頭花園業主給小皮皇都裝飾做裝修老板不愿發工資怎么辦
7，因裝修公司中途加價停工了業主怎么辦

1，工頭欠工人工資跑了怎么辦廣東黑漆漆

找醫院，不行的話，找勞動仲裁

工頭欠工人工資跑了怎么辦廣東黑漆漆

2，東莞創雅裝飾公司拖欠工人工資怎么辦

可以到當地勞動局投訴，找勞動監察科

手機錄音或者用短信的方式找他、、、只要留下證據，就什么都不怕啦

東莞創雅裝飾公司拖欠工人工資怎么辦

3，解除勞動合同公司不給結工資以各種理由推脫怎么辦

你們應該申請勞動仲裁，公司不和你們依法簽訂勞動合同是違反勞動合同法相關規定的，應當按每個月支付雙倍工資補償。

申請勞動仲裁

解除勞動合同公司不給結工資以各種理由推脫怎么辦

4，請問東莞雅路家居拖欠我們工資一年我們也仲栽了法院也去了什么時候

法院判決之后如果對方不執行可以申請強制執行，具體什么時候可以拿到錢這個誰也沒法給你準確答案的。

搜一下：請問東莞雅路家居拖欠我們工資一年我們也仲栽了法院也去了什么時候能拿到錢

5，東莞市常平鎮還珠瀝天天沐足城的裝修工程款怎么那么難收回怎么辦

你可以跟著常平還珠瀝天天沐足城的老板下班，以后每天在他家門前等他，數清他們家有多少人的，不出十天天天沐足城的老板會找你協商余款的。

關系不到位，尤其是給私人裝，付款方式一定要簽合同，以防拖死帳

拉上你的裝修工人天天去“天天沐足”沐足。

6，東莞大朗巷頭花園業主給小皮皇都裝飾做裝修老板不愿發工資怎么辦

工資按月發放，隔月發放違法，本月工資下月發合法。拖欠工資，不發工資、克扣工資勞動者可以打12333電話投訴，該電話是人力資源和社會保障局的電話。也可以到勞動局監察大隊投訴。由于公司未能按時發放勞動報酬，勞動者可以提出辭職，并要求經濟補償。勞動者可以向當地勞動監察行政部門進行舉報，由勞動監察大隊責令用人單位支付工資，勞動監察大隊協調不成的，勞動者可以申請勞動仲裁。對勞動仲裁裁決拒不執行的，可以申請法院強制執行。《勞動合同法》第八十五條：用人單位有下列情形之一的，由勞動行政部門責令限期支付勞動報酬、加班費或者經濟補償；勞動報酬低于當地最低工資標準的，應當支付其差額部分；逾期不支付的，責令用人單位按應付金額百分之五十以上百分之一百以下的標準向勞動者加付賠償金：（一）未按照勞動合同的約定或者國家規定及時足額支付勞動者勞動報酬的；（二）低于當地最低工資標準支付勞動者工資的；（三）安排加班不支付加班費的；（四）解除或者終止勞動合同，未依照本法規定向勞動者支付經濟補償的。

7，因裝修公司中途加價停工了業主怎么辦

下面的案例或許能夠對您有所幫助裝修公司中途加價停工業主打官司終獲賠償　　東莞業主付女士幾年前買了新房，本想好好裝修了入住，沒想到裝修公司中途加價，并要求提前付款，雙方爭執不下，導致工程停工。付女士憤而打起了官司。經過漫長的鑒定和一審、二審，近日，付女士終于贏了官司，裝修公司需支付違約金8萬多元。　　裝修公司中途加價　遭拒停工　　2010年1月，東莞業主付女士跟厚街鎮某裝修公司簽訂了一份裝修合同，約定該公司承包付女士家房子的室內裝修工程，雙方各自部分包料和裝修公司全部包工，工期從2010年2月3日至5月10日。合同還約定，工程項目及做法如需變更，須雙方協商一致，以書面確認為準，同時調整相關費用。總工程款12萬多元，進場施工后3日內付30%，木工進場施工三日內付30%，水電、地面、天花、木工工程完工后、油漆工進場三日內支付20%，全部驗收合格后付15%，辦理交付手續后30天內付5%。若延期超出15天以上，業主有權單方終止合同，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。　　簽訂合同前，付女士已交定金1000元。后付女士又陸續支付了兩期工程款共66900元，合計共付6.79萬元。　　但意外的事情發生了。按付女士的說法，裝修公司入場后不按合同約定履行義務，不給電路主線圖及室內實際線路布置圖，也拒絕履行防水檢驗需封水48小時以上并要經業主確認的約定。裝修公司還未按約定完成相關工程，就跟她索要第三期工程款，后又編造理由要增加兩萬多元的工程款。她不同意中途加價和提前支付工程款，裝修公司就以停工威脅，并于2010年6月2日停工。　　付女士跟裝修公司幾次交涉，但均無效果。對方要求她先交工程款，并算好工程量。　　法院認定裝修公司違約　雙倍賠償　　2010年7月19日，付女士一怒之下，向裝修公司郵寄了解除裝修合同通知書。　　隨后，付女士向東莞市第二人民法院狀告裝修公司，請求法院判令解除裝修合同，并要求裝修公司按未完成項目裝修金額的雙倍支付12萬多元違約金，并交付裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖等。　　裝修公司不甘示弱，提起了反訴。裝修公司稱，是付女士不按時提供裝修材料和遲延付款致工程延期，其無權單方終止合同。付女士還私換門鎖阻止進場施工，造成停工損失約6000元，未及時購回裝修材料致使窩工、停工損失約11000元。裝修公司要求付女士支付拖欠的工程款5萬多元，并賠償上述損失1.7萬元。但對于這些，裝修公司并沒有提交證據。　　法院對該案的本訴、反訴進行了合并審理。訴訟過程中，裝修公司申請對實際工程量進行評估，付女士也申請對工程的未施工和未完工項目進行評估。　　因雙方彼此意見較大，爭吵不斷，鑒定過程經歷了漫長的一年多(鑒定期間不計入審理期限)。2012年8月20日，鑒定公司終于作出評估意見，評估已施工工程造價為8萬多元，其中已全部完工工程造價2萬多元，已施工但未全部完工工程造價6萬多元。　　裝修公司提出異議，認為測量數據與實際不符，包括水、電、電話線、電腦線等均已實際施工的工程項目沒有計算。　　法院經審理認為，鑒定公司組織雙方測量工程量時，裝修公司中途離場，事后對測量數據提出異議，但拒絕預繳重新測量費用，應對其行為的后果承擔責任。水、電、電話線、電腦線等工程項目均為隱蔽工程，裝修公司在封閉前應獲業主確認，未經確認而導致無法測量的后果應由裝修公司自行承擔。　　該案停工原因在于裝修公司認為業主未依約交納工程款，且雙方對增加工程款存在爭議。合同約定第三期工程款的支付條件是“水電、地面、天花、木工工程完工后、油漆工進場三日內支付20%”，但鑒定顯示裝修公司并未全部完成上述工程，故支付條件并未成就。裝修公司在沒有業主書面確認的情況下，要求業主重新核實工程量，或直接要求業主增加工程款，均與合同約定不符。綜上，裝修公司停工理由均不能成立，應認定其違約在先。　　根據合同約定，裝修公司除退回還未完成項目的工程款外，另需按未完成項目的裝修總金額的雙倍賠償業主作為違約金。案涉工程實際造價為8萬多元，業主已付款6.79萬元，尚應付款1.29萬多元。合同總價12萬多減去實際造價8萬多元，即未完工項目金額為4萬多元。按合同約定，裝修公司需按未完工項目的雙倍即8萬多元支付違約金給業主。　　裝修公司沒有舉證證明其已根據施工進度通知業主準備裝修材料，其違約在先，故其訴請業主承擔無法正常施工的損失，法院予以駁回。　　2012年10月，廣東省東莞市第二人民法院作出一審判決，判令確認雙方的裝修合同解除，付女士應支付裝修公司工程款1萬多元，裝修公司應支付付女士違約金8萬多元，并應交付付女士裝修工程的電路主線圖及室內實際線路布置圖。　　裝修公司不服，提起上訴。近日，東莞市中級人民法院已作出終審判決，駁回裝修公司的上訴，維持原判。